Modulistica del Direttore dei Lavori Pubblici

Istituzione dell'ufficio di direzione lavori con personale interno all'ente

Istituzione dell'ufficio di direzione lavori con personale esterno all'ente

Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente

Comunicazione del DL di consegna dei lavori

Verbale di consegna dei lavori

Processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza

Stato di avanzamento lavori

Certificato di pagamento lavori

Conto finale dei lavori

Relazione del direttore dei lavori sul conto finale

Verbale di accertamento danni causati da forza maggiore

Istanza di approvazione di una perizia di variante

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

Parere del D.L. e del Responsabile del Procedimento sulla richiesta di proroga della impresa appaltatrice

Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori

Ordine di servizio

Comunicazione del RUP sulla irrogazione delle penali alla impresa appaltatrice per il ritardo nella esecuzione

Certificato di ultimazione dei lavori

Verbale di sospensione dei lavori

Verbale di ripresa dei lavori

Accertamento del DL di un grave inadempimento da parte dell'appaltatore

Comunicazione all'appaltatore dell'avvio del procedimento per inadempimento contrattuale

Contestazione degli addebiti all'appaltatore

Proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento

Determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento

Comunicazione dell'iscrizione di riserve di entita maggiore del 10% dell'importo del contratto

Relazione riservata del DL sulle riserve dell'impresa

Proposta di accordo bonario

Verbale di accordo bonario

Dichiarazione di nomina del collaudatore

Certificato di collaudo

Certificato di regolare esecuzione