Il certificato di ultimazione dei lavori

Regione......................
Provincia di...................
Comune di....................
Stazione appaltante............
Lavori di: ..........................
Impresa: ..........................
Contratto in data ...............................  n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. .......
Importo contrattuale: ..........................
Codice unico progetto: ..........................
Codice identificativo gara: ..........................

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
art.12 comma 1 D.M. 49/2018

L’anno …………….. il giorno …………….. del mese di …………….. il sottoscritto …………….. nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

– il punto 4.3 delle  linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
– il progetto dei lavori sopraindicati in data …………….. redatto da …………….. del complessivo importo di € …………….. ed approvato con deliberazione del ...............n. ..... in data ...............;
– il verbale di aggiudicazione in data ............... all’Impresa …………….., a seguito di ..............., effettuata ai sensi ............... della legge ............... e
successive modificazioni, con ribasso del ……………..% sul costo previsto a base d’asta di € ……………..,
– il verbale di consegna dei lavori redatto in data ............... dal quale risulta che il termine utile per l’ultimazione è stato fissato al giorno ............... in applicazione dell’art. ............... del capitolato speciale d’appalto;
– che per effetto delle sospensioni e delle proroghe di cui ai verbali n. ..... e n. ..... in data ............... il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al ...............;
– gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso a mezzo …………….. e alla presenza di:
……………………… per conto dell’Esecutore dei lavori;
……………………….per conto della Stazione appaltante;
……………………….per conto …………………………..;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto ............... riscontrando ...........

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:
– ……………;
– ……………;
– …………...;
e in considerazione del fatto che
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d’appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
- ……………………………………

Nella verifica delle opere eseguite si rileva il mancato completamento di …………………….. e la non adeguata esecuzione degli interventi relativi a
…………………………….

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno ............... e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di
appalto e dal capitolato speciale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni ........ (massimo sessanta) dalla data del presente verbale, per il completamento
delle seguenti lavorazioni .................... ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Si da atto che il
mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che
accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle
risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell’organo deliberante della
stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

.................... lì ......
L’Esecutore ........................................
Il Direttore dei Lavori ........................................
il Responsabile del procedimento ........................................

N.B. L'atto richiamato nella presente pagina costituisce una mera indicazione; la responsabilità per l'utilizzazione è pertanto di ciascun lettore che se ne avvalga e la medesima utilizzazione è subordinata all'adattamento dei predetti atti alle condizioni specifiche di ogni lavoro.

comunicazione di ultimazione dei lavori.doc
Comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori (art. 199, c.1 D.P.R. 207/2010)

certificato di ultimazione dei lavori.doc
Certificato (o verbale) di ultimazione dei lavori (art. 199 D.P.R. 207/2010)

Certificato di ultimazione dei lavori con le riserve.pdf

comunicazione rup enti ultimazione lavori.doc
Comunicazione di ultimazione dei lavori del Rup agli enti previdenziali (art. 6 D.P.R. 207/2010)