Certificato di regolare esecuzione

Regione......................
Provincia di...................
Comune di....................
Stazione appaltante............
Lavori di: ..........................
Impresa: ..........................
Contratto in data ...............................  n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. .......
Importo contrattuale: ..........................
Codice unico progetto: ..........................
Codice identificativo gara: ..........................

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario
Il progetto è stato redatto a cura dell’Ing. .…………………., incaricato con atto …………, ed è stato approvato con delibera di …………… n°…….in data…………. per un importo complessivo di Euro. ………… così ripartito:

A) Somme per lavori Euro……………….

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) per lavori in economia: Euro ………………..
2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro ………………..
3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro ………………..
4) imprevisti: Euro ………………..
5) acquisizione di aree o immobili: Euro ………………..
6) accantonamenti: Euro ………………..
7) spese tecniche: Euro ………………..
8) spese per attività di consulenza o di supporto: Euro ………………..
9) spesa per commissioni giudicatrici: Euro ………………..
10) spese per pubblicità e per opere artistiche: Euro ……….……….
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: Euro ………………..
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Euro ………………..

Sommano (B)                     Euro …………….…….

Totale                                   Euro …………

Finanziamento
L’opera è stata finanziata con ………………………….…....................

Generalità dell’Appaltatore
A seguito di gara esperita con il criterio ……………… è risultata aggiudicataria dell’appalto l’Impresa ………………… che ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a base d’asta del ……% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro …………………..

Cauzione
Ai sensi dell’art. ….. del Capitolato Speciale d’appalto l’Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro…………….. mediante polizza fidejussoria n. ……… prestata dalla Compagnia di Assicurazione …………………………

Contratto
Il contratto è stato stipulato in data .../...../.......... ed è stato registrato a ………….. il .../...../.......... al n. …………. serie……………

Perizie suppletive e di variante
E’ stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva di Euro. …………….. per lavori che ha portato l’importo complessivo dell’opera a Euro……………..; la perizia ha riguardato principalmente ....................................................................................
Tale perizia è stata approvata con .............. (determinazione o altro) …………… in data ../...../.......... ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data ../...../.......... ed è stato registrato a ……………. il ../...../.......... al n. ……vol. ….
Per i lavori non contemplati nell’elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi con i seguenti verbali di concordamento dei nuovi prezzi:
Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 approvato in data ../...../..........;
Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 2 approvato in data ../...../..........;

Somme autorizzate
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo complessivo dell’opera ammonta a Euro ………………. di cui Euro ……………… quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente (esclusi gli oneri per la sicurezza):

  1. A) Somme per lavori: Euro ………………
  2. B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

1) per lavori in economia: Euro ………………..
2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro ………………..
3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro ………………..
4) imprevisti: Euro ………………..
5) acquisizione di aree o immobili: Euro ………………..
6) accantonamenti di cui all’art.. Euro ………………..
7) spese tecniche: Euro ………………..
8) spese per attività di consulenza o di supporto: Euro ………………..
9) spesa per commissioni giudicatrici: Euro ………………..
10) spese per pubblicità e per opere artistiche: Euro ………….…….
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: Euro ………………..
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Euro ………………..

Sommano per  B)               Euro …………….…….

Totale                                    Euro  ……………........

Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data ………………. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori
Ai sensi dell’art. ….. del capitolato speciale d’appalto i lavori dovevano concludersi entro ……. giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il  ../...../..........;

Sospensione e ripresa dei lavori
I lavori furono sospesi con verbale in data ……… a causa di ……………................................................ e sono stati ripresi in data ……………;

Concessione di proroghe
A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle sopra richiamate perizie di variante e suppletive sono stati concessi all'Impresa complessivamente n° ……. giorni di proroga. Con nota del …….. l’Impresa faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata concessa con determinazione n° …… del ../...../..........;

Scadenza definitiva
A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del  ../...../..........;

Ultimazione dei lavori
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il ../...../.......... e quindi entro il termine utile sopra riportato (oppure oltre ….. giorni dal termine utile sopra riportato).

Penali per ritardo
Ai sensi dell’art. …. del capitolato speciale d’appalto è prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro ……………………………….

Danni di forza maggiore
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono/ si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Ordini di servizio
Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l’esecuzione del contratto, ha impartito n° ……. ordini di servizio;

Lavori in economia
(descrizione)……………………………………………………………………………………

Pagamenti in acconto
Come si può dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro ………………. a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell’art. ….. del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:
1) 1° certificato di pagamento in data ../...../.......... Euro ………………………….
2) 2° certificato di pagamento in data ../...../.......... Euro ………………………….
3) 3° certificato di pagamento in data ../...../.......... Euro ………………………….
Totale Euro ……….…………………

Resta, pertanto, un credito netto per l’Impresa di Euro ………………….

Conto finale e credito residuo dell’Impresa
Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data ...../.…/…....... e riporta le seguenti previsioni economiche:

  1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro…………………
    B) A dedurre ribasso d’asta: Euro…………………
    C) Somme per la sicurezza:                                                            Euro ………………….                                                         Sommano                                                                              Euro ………………
  2. D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
    1) 1° certificato di pagamento in data ../...../.......... Euro …………………
    2) 2° certificato di pagamento in data ../...../.......... Euro …………………
    3) 3° certificato di pagamento in data ../...../..........                 Euro …………………

Sommano deduzioni                   Euro ……………….

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di                       Euro ……………….

Confronto tra somme autorizzate e spesa
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:
- Importo netto autorizzato dei lavori:                                         Euro ……………….
- Importo del Conto Finale dei lavori:                                           Euro ……………….

Minore/Maggiore spesa: Euro ……………….

Accordi bonari
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario (oppure durante l’esecuzione dei lavori si è concluso un accordo bonario e precisamente ......................................).

Riserve dell’impresa
L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.
(oppure L’Impresa ha firmato gli atti contabili con alcune riserve che sono state regolarmente confermate nel conto finale. Tali riserve, di cui il sottoscritto ha già informato il RUP e al quale ha espresso il proprio parere con separata relazione riservata a seguito della redazione del Conto finale, ammontano a complessivi Euro ……………….).

Cessione crediti
Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del  Responsabile del procedimento in data . ../...../..........

Andamento dei lavori
Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Relazione riservata del responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento ha redatto in data ../...../.......... la relazione finale riservata prevista dall’art...... del regolamento;

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione
A norma dell’art.., ..° comma del regolamento  e dell’art. …… del capitolato speciale d’appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro .......... (massimo …….) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno ....................... del mese di ...................... dell’anno........................., avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Ing.…………..............……., dopo la riunione presso l’ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:
Ing. ...................................., Responsabile del procedimento;
Sig. ...................................., legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria;
Sig. ...................................., ...............................................................................

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: ……….......................
Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni: ……….......................
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ……………….. Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:
- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ………………. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro……………………….;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro ...............;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°…………. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di ………… appaltati dall’ Impresa …….............…… con sede in ..................................

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI
e
LIQUIDA

Il credito liquido dell’Impresa come segue:

  1. A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro …………………
  2. B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d’ufficio:                                                              Euro …………………
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall’impresa:            Euro …………………
3) Per risarcimento di danni a terzi:                                               Euro …………………
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali
(solo nel caso che non risultino effettuati dall’Appaltatore):   Euro …………………
5) Per somme in acconto già erogate:                                           Euro …………………                                                      Sommano per detrazioni:                                                     Euro …………………

Resta a credito liquido dell’Impresa                                              Euro …………………
(diconsi Euro ........................………………………………………….............)

che possono essere corrisposte all’Impresa ................................................. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di ............................, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. ............. pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

.................... lì ......

L’Esecutore ........................................
Il Direttore dei Lavori ........................................
Ai sensi dell’art.., ….° comma, del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.
il Responsabile del procedimento ........................................

N.B. L'atto richiamato nella presente pagina costituisce una mera indicazione; la responsabilità per l'utilizzazione è pertanto di ciascun lettore che se ne avvalga e la medesima utilizzazione è subordinata all'adattamento dei predetti atti alle condizioni specifiche di ogni lavoro.