CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ex art. 172 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
LAVORI: @104@
IMPRESA: @114@
Contratto n. @133@ di repertorio del @129@, registrato a @137@ in data @135@ al n. @136@ mod.@138@ vol.@139@
L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………
Il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento dei Signori:
1. ………………, in qualità di ……… dell’Impresa appaltatrice;
2. ………………, in qualità di ………………;
3. ………………, in qualità di ………………;
ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore a norma delle prescrizioni dell’art. 172 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge
che l’ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno …….
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
@162@ @161@
@166@