CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
CON LE RISERVE DI LEGGE
con le riserve di cui all’art. 172 comma 2° del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
LAVORI: @104@
IMPRESA: @114@
Contratto n. @133@ di repertorio del @129@, registrato a @137@ in data @135@ al n. @136@ mod.@138@ vol.@139@
L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………
Il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento dei Signori:
1. ………………, in qualità di ……… dell’Impresa appaltatrice;
2. ………………, in qualità di ………………;
3. ………………, in qualità di ………………;
ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore a norma delle prescrizioni dell’art. 172 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati possono ritenersi sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazioni mancanti e quelle non ancora concretamente completate risultano essere di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell’opera. A tal uopo si assegna un termine perentorio di giorni … max 60 (………) a decorrere da oggi per il completamento dei lavori non ancora ultimati. Il mancato rispetto del predetto termine di sanatoria comporterà l’inefficacia del presente certificato di ultimazione. Con le riserve di legge, che si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all’atto del completamento delle lavorazioni mancanti entro il termine di cui sopra, il sottoscritto Direttore dei lavori, per ogni effetto di legge
che l’ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno …….
Resta altresì inteso che il Conto Finale dei lavori non potrà essere redatto se non siano stati regolarmente completati tutti i lavori contrattuali entro l’ulteriore termine concesso e, pertanto, il tempo previsto dall’art. … del Contratto di Appalto per la compilazione del Conto Finale decorrerà dalla scadenza dei predetti … giorni.
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
@162@ @161@
@166@