Statistiche

Relazione sul Conto Finale

Modulistica Lavori Pubblici » La relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione » Relazione sul Conto Finale

 

 

Comune di ...........
Provincia di...........

 

 

Lavori di  :..........

Impresa   :..........

Contratto n........... di repertorio del.........., registrato a..........  in data.......... al n........... mod........... vol...........

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
art. 200, comma 2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207

Progetto:
Il progetto e' stato redatto da   in data , ed e' stato approvato con   n. in data con prevvedimento n.     

L'opera  fu  finanziata da   per l'importo complessivo di €......... così ripartito :

 a) per lavori a base d'asta  (inclusi oneri sicurezza)

:..........

b) per somme a disposizione dell'amministrazione

 

 

 

.......... 

Sommano

:..........

Totale

:..........

     

Perizie di variante e supppletive:
Oltre al progetto principale  furono  redatte le seguenti perizie di variante e suppletive.
La prima perizia di  variante e suppletiva  dell'importo complessivo di EURO , di cui EURO , al netto per lavori e EURO per somme a disp.ne della Amministrazione, per i lavori riguardanti essa  fu  approvata da in data con provvedimento n. ed il relativo atto di sottomissione venne redatto in data e  fu registrato a , il giorno/mese/anno> n. serie
La seconda perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di EURO di cui al netto per lavori e EURO per somme a disp.ne  della Amministrazione per i lavori riguardanti    essa fu approvata dal in data con provv. n. ed il relativo atto di sottomissione venne redatto      redatto il fu registrato a il al n. serie
Infine fu redatta in data una perizia di assestamento per l'importo complessivo di EURO di cui EURO al netto per lavori e per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvata dalla D.L.

Somme impegnate :
in totale la spesa impegnata risulta di EURO   così distinti:

     Importo dei lavori al netto                        EURO

     Somme a disposizione dell'Amm./ne

     1)..................  Euro ..................

     2).................. Euro..................

     3).................. Euro..................

     4).................. Euro ..................

                                                       ==================

 

    Sommano EURO                                         EURO  

                                                                -----------------

                                     IMPORTO COMPLESSIVO EURO                                                                                         

 

Descrizione dei lavori
I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in : ......................................................

Assuntore dei lavori
nella gara di licitazione privata, tenutasi in data rimase deliberata l'impresa.......... che offri' il ribasso del.......... %

Cauzione
come risulta  dal contratto di repertorio l'impresa  assuntrice  ha   costituito  cauzione   definitiva  per l'importo di EURO cosi' come prescritto dal Capitolato Speciale D'Appalto mediante polizza fidejussoria del n. prestata da

Contratto
il contratto  principale stipulato in data  e'stato registrato fiscalmente a il , n.

Importo contrattuale
L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del.......... % sulla somma di EURO e' risultato di netto EURO

Atti suppletivi
in  seguito  furono  rilasciati  dall'impresa  i seguenti  atti di sottomissione :
- il primo in data registrato a il al n. serie per un maggiore importo netto di EURO con tale atto furono convenuti anche n. nuovi prezzi non previsti dal contratto principale.
- il secondo in data registrato a il al n. serie per un maggiore importo netto di EURO con tale atto furono convenuti anche n. nuovi prezzi non previsti dal contratto principale.
- il terzo in data registrato a il al n. serie per un maggiore importo netto di EURO con tale atto furono convenuti anche n. nuovi prezzi non previsti dal contratto principale.

Verbali nuovi prezzi
per le categorie  di lavoro  non  contemplate  nel controtto ne'nei successivi atti di sottomissione  furono convenuti dei nuovi prezzi con i seguenti verbali:

     n. in data reg.a in  data

     n. serie

     n. in data   reg.a in data

     n. serie

Somma autorizzata
in definitiva la somma complessiva  netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto :

     a) per il contratto principale EURO

     b) atto di sottomissione in data EURO

     c) atto di sottomissione in data EURO

     d) atto di sottomissione in data EURO

 

                                    Totale EURO

Consegna dei lavori
i lavori  del  contratto  principale furono  consegnati con verbale redatto senza riserve in data

Tempo stabilito per l'esecuzione
per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale D'Appalto  mesi consecutivi  a pertire  dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il

Sospensione e ripresa dei lavori
i lavori furono sospesi con verbale in data a causa e furono ripresi in data

Proroghe concesse
durante l'esecuzione dei lavori, col primo atto di sottomossione fu concessa una prima proroga di giorni/mesi a causa della maggiore quantità   dei  lavori   previsti   in   perizia ;  successivamente l'Amministrazione  Comunale  ha  concesso una  ulteriore proroga di giorni/mesi pervenuta con nota del

Scadenza definitiva del tempo utile
a causa delle  sospensioni e delle proroghe concesse il tempo utile per dare ultimati i lavori Š stato quindi potratto complessivamente a tutto il

Ultimazione dei lavori
l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno come fu accertato con certificato in data e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore
durante l'esecuzione dei lavori non  sono avvenuti  danni di forza maggiore.

Lavori in economia
in corso di  esecuzione dei  lavori non furono eseguiti  lavori  in economia.

Anticipazione in denaro
in  corso di  esecuzione  dei lavori non  furono effettuate   dallo imprenditore delle anticipazione in denaro.

Andamento dei lavori
i lavori si  sono svolti in  conformità  delle  norme  contrattuali e  delle  speciali  disposizioni  date   all'atto   pratico   dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate
le  principali  variazioni apportate  sono  state  giustificate con le perizie sopra citate.

Certificati di acconto
durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. certificati di acconto e n. svincoli dei decimi per l'importo totale di EURO

Stato finale
lo stato finale e' stato redatto il ed importa complessivamente nette L.,EURO così distinti:

- per lavori a misura                               EURO  <          >

da cui dedotti :

- n. certificati di acconto                         EURO

- n. svincolo trattenute                           EURO

 

sommano le detrazioni                            EURO                                            

credito netto dell'impresa                        EURO

Riserve dell'impresa
l'impresa  ha firmato il registro  di  contabilita' con riserve  e tali riserve sono stati confermate nello stato finale ed in merito il sottoscritto riferirà in separata relazione.

Infortuni sul lavoro
durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio

Assicurazione degli operai
l'impresa ha  regolarmente assicurato i propri  operai  contro  gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n........... del ...... con decorenza dal.......... e con scadenza il..........

Assicurazioni sociali
con nota n. del l'amministrazione Comunale ha chiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.

Tempo stabilito per il collaudo
in base al capitolato speciale d'appalto la visita del collaudo deve avvenire entro il giorno/mese/anno> e  le  operazioni  di  collaudo devono essere conclusi entro il .

Avvisi ad opponendum
gli avvisi ad opponendum sono tuttora  in  corso  di  pubblicazione.

      (oppure)

gli  avvisi  ad  opponendum  furono  regolarmente  pubblicati presso l'albo pretorio del Comune di e nel foglio annunzi legali e furono presentati i seguenti reclami:

......................................................

      (oppure)

in sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto direttore dei lavori  ha  rilasciato  una  dichiarazione  attestante  che  per l'effettuazione  dei   lavori  non   furono  espropriate  proprieta'      private e non furono  arrecati  danni  e/o indiretti a proprieta' di terzi

Cessioni di credito da parte dell'impresa
per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato  la cessione dei propri crediti.

Direzione dei lavori
i lavori sono stati diretti da.......... nominato con delibera n. del

Coordinatore per l'esecuzione
e' stato il , nominato con <   > n. del

Responsabile del procedimento
e' stato il , nominato con <   > n. del

 

..........,  li' ..........

 

                                          Il Direttore dei lavori

                                                 ..........

 

 VISTO: Il responsabile del procedimento
..........

 

  • Add link to:
  • facebook.com