Statistiche

Il certificato di ultimazione dei lavori

Modulistica Lavori Pubblici » Il certificato di ultimazione dei lavori

 

Definizione:
In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006
- Art. 199, Certificato di ultimazione dei lavori.

Esempio:

 

Regione......................Provincia di...................Comune di....................Stazione appaltante............

 

Lavori di: ..........................
Impresa: ..........................
Contratto in data ...............................  n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. .......
Importo contrattuale: ..........................
Codice unico progetto: ..........................
Codice identificativo gara: ..........................

 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010  n.207 

 

L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………

 

                Il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento dei Signori:

………………, in qualità di ……… dell’Impresa appaltatrice;

………………, in qualità di ………………;

………………, in qualità di ………………;

ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore a norma delle prescrizioni dell’art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010  n.207.

                Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

 

CERTIFICA

 

che l’ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno …….

 

 

 L'IMPRESA                                                                     IL DIRETTORE DEI LAVORI

                                                                                         

 

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

 

 

  • Add link to:
  • facebook.com